Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden uitgevoerd voor AR&B bv met maatschappelijke zetel te 8850, Ardooie, Izegemsestraat 65 en gekend in de KBO onder het nummer BE 0712.598.919, hierna genoemd ‘de aannemer’. 1. Algemeen: Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig zijn in zoverre zij uitdrukkelijk werd aanvaard door de aannemer. De aannemer is niet verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende administratieve vergunningen. De klant bevestigt in bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. 2. Totstandkoming van de overeenkomst: De offertes van de aannemer zijn gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en zijn behoudens andersluidend beding 30 dagen geldig. De offerte wordt een geldige overeenkomst van zodra zij ondertekend is door een persoon bevoegd om de aannemer in rechte te verbinden. Het aanvangen van de werken zoals vermeld op de offerte wordt eveneens als een stilzwijgende instemming van de klant beschouwd. 3. Onvoorzienbare omstandigheden: Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. 4. Wijzigingen en meerwerken: 4.1. Wijziging aan de oorspronkelijke overeenkomst: Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst moet schriftelijk worden overeengekomen. Indien deze schriftelijke overeenkomst niet voorhanden is, zal er onweerlegbaar vermoeden van instemming zijn met de uitvoering van deze werken door de loutere uitvoering ervan. Indien de klant niet reageert op de eventuele schriftelijke wijzigingsvoorstellen van de aannemer binnen de drie dagen na verzending, worden deze nieuwe wijzigingen geacht te zijn aanvaard. Artikel 1793 van het Belgisch wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule. 4.2. Meerwerken: Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is. In afwijking van art. 1793 van het Belgisch wetboek kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken op verzoek van de klant worden aangerekend in regie of tegen vaste prijs. Bij gebreke aan vaste prijs, geldt de aanrekening in regie. Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat de aannemer kennis heeft van alle relevante informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om de aannemer te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevant informatie worden aangerekend in regie. 5: Prijzen en betaling: De prijs vermeld op de offerte is de totaalprijs voor: verplaatsing, leveren en plaatsen van de materialen, solarkabel tot 25 meter, aansluiten van de installatie op het net conform het AREI, keuring v/d installatie door een erkend keuringsorganisme (Aceg) en het ééndraadschema. De omvormer wordt aangesloten in de hoofdzekeringskast (de eerste kast na de teller – 1 zekering inbegrepen voor aansluiting van de omvormer), het aanpassen van de interne bekabeling van de hoofdkast of het aansluiten van de omvormer op een secundaire kast met inbegrip van voeding en interne bekabeling wordt in regie uitgevoerd. Niet inbegrepen in de offerte: aanpassen van de bestaande elektrische installatie indien deze niet conform is aan het AREI, elektriciteitswerken ten gevolge van negatieve aarding en dus het bij slaan van de nodige aardingspinnen, reserve pannen, tegelpannen of leien, het graven van een sleuf voor het ondergronds wegwerken van de kabels, aanvraag voor wijziging teller of tarief, aanvragen van premies en subsidies. De aanmelding van de PV installatie bij de netbeheerder valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de koper en geenszins onder de verkoper. Tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief BTW en andere taxen. Er wordt voorbehoud gemaakt voor eventuele typfouten of materiële vergissingen. De prijzen worden aangerekend ofwel tegen vaste prijs, ofwel in regie. De aannemer zal de producten en diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten in deze algemene voorwaarden, dan wel de offerte. Indien deze voorwaarden of de offerte geen vermeldingen bevatten, dan worden de producten en diensten gefactureerd als volgt: het voorschot bij ondertekening van de bestelbon/offerte, dit voorschot bedraagt de waarde van 30% van de offerte. Het resterende saldo (70%) wordt gefactureerd na plaatsing van de installatie en dus niet na inwerkingstelling of na keuring van de installatie. Al onze offertes, orders en contracten zijn ten alle tijden onderhevig aan prijsstijging van grondstoffen en prijsstijgingen opgelegd door onze leveranciers. 6: Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijnen: 6.1. De termijn van uitvoering wordt slechts definitief gegeven na ontvangst van het akkoord van de klant. De uitvoeringstermijn kan ook niet aanvangen voordat de klant gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. 6.2. De uitvoeringstermijn is steeds indicatief. De klant kan geen schadevergoeding vragen wegens vertraging van de werkzaamheden, noch een ontbinding van de overeenkomst vragen. 6.3 Eventuele stockbreuk bij leveranciers en de daarbij horende opbrengst verlies valt niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. Dit is een geval van overmacht en geen geldige reden om een ontbinding van de overeenkomst te vragen door de koper. 6.4. Wijzigingen aan de overeenkomst (zoals omschreven in art. 3) doen de uitvoeringstermijn vervallen. 6.5. De klant is verantwoordelijk voor het voorzien en verwijderen van alle signalisatie en borden. 7: Facturatie en betaling: 7.1. Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de klant heeft de aannemer, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële transacties indien de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de wettelijke interestvoet indien de Klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €150. Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een vergoeding van 7,5 EUR verschuldigd. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de klant. 7.2. Elke klacht betreffende een factuur moet binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan de aannemer worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden. 7.3. Bij niet-betaling van een factuur heeft de aannemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. De niet-betaling van het voorschot vermeld onder art. 6.1 verleent de aannemer het recht om de overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te stellen. 7.4. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. 7.5. De verkoper heeft het recht geleverd en geplaatste materialen te factureren, ook al is de installatie nog niet operatief. Voor deze materialen gelden de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 7.1. 8: Beëindiging van de overeenkomst: Een beëindiging van de overeenkomst, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20% van de totale aannemingssom incl. BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken. 9: Aansprakelijkheid: De aannemer is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de aannemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt. De aannemer is in geen geval aansprakelijk voor: indirecte schade, schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 25.000 EUR (zijde het laagste bedrag van beiden), schade tijdens het vervoer/transport, door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade, schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen. AR&B bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor afwijkingen op de geschatte opbrengt van de installatie en de geschatte terugverdientijd. Deze zijn o.a. onderhevig aan prijsschommelingen op de energiemarkt, opgelegde taxen door de overheid en weersomstandigheden. 10. Premies en subsidies: Wat betreft de aanvraag van subsidies van zonnepanelen en/of batterijen. Dit is geheel de verantwoordelijkheid van de kant. De aannemer is dan ook niet verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de subsidies door de bevoegde instanties. 11. Garanties: Product- & prestatiegaranties die van kracht zijn voor de aangeboden materialen (montage, zonnepanelen, omvormers, batterijen,…), zijn fabrieksgaranties van de fabrikant uit. De aannemer kan hiervoor niet ingebreke gesteld worden. 12: Overdracht van risico’s: De door de artikelen 1788 en 1789 van het Belgisch wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen , goederen of installaties vordert. De installatie wordt door onze mensen afgewerkt conform volgens de wetgeving. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor aanpassingen aangebracht door de klant. Wanneer wij na afwerking van de installatie moeten langsgaan om de installatie opnieuw conform te zetten wordt dit aangerekend in regie. Bij het plaatsen van een laadpaal is de klant er van op de hoogte dat wanneer hij een netaansluiting heeft zonder neutre (monofase en driefase) niet elk automerk de laadpaal zal herkennen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant om dit te verifiëren bij zijn autodealer. AR&B bv kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. 13: Intellectuele eigendom: Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de aannemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 14: Privacy en persoonsgegevens: Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan de aannemer. Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming en garantie tegen diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie. De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk door personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd. 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent, Afdeling Brugge.
BTW nummer: BE 0712.598.919 | © AR&B Solar 2025 Webontwerp en ontwikkeling door Eldo Web Design